_有关最新商场消防施工合同精装版x

实用文本 | PRACTICAL TEMPLATE

施工合同

关于最新商场消防施工合同精装版

关于最新商场消防施工合同精装版

About the latest fire fighting construction contract of shopping mall

About the latest fire fighting construction contract of shopping mall

( 施工合同 )

姓 名：____________________

单 位：____________________

日 期：____________________

编号：YB-BH-055527

第

第 PAGE 2 页

第

第 PAGE 1 页

关于最新商场消防施工合同精装版

说明：以下合同内容主要作用是合同目的具有一定的抽象性。合同目的不同于合同标的。合同标的是具体的合同权利义务所指向的对象，合同目的是合同双方通过合同的订立和履行所要达到的最终目标，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。

说明：以下合同内容主要作用是合同目的具有一定的抽象性。合同目的不同于合同标的。合同标的是具体的合同权利义务所指向的对象，合同目的是合同双方通过合同的订立和履行所要达到的最终目标，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。

　　（为你提供合同范本两篇。）

　　商场消防施工合同(一)

　　合同编号：

　　签订地点：

　　发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称： 工程地点： 工程内容：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期与工期顺延

　　开工日期： 竣工日期： 除不可抗力外，工期均不得顺延。

　　四、质量标准与工程量确认

　　工程质量标准：

　　五、合同价款

　　金额(大写)： 元(人民币)

　　￥：元

　　六、合同价款支付方式：

　　七、工程变更：

　　八、工程验收与质量保修：

　　1、工程具备竣工验收条件，承包人按管件工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工验收报告，由发包人会同承包人及有关部门进行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见，承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

　　2、质量保修按国家有关规定执行。

　　九、安全施工：

　　承包人应按《安全生产许可条例》、《安全生产法》施工规范作业。如出现安全事故，承包人承担全部责任和费用以及因此而造成的所有经济损失，与发包人无关。

　　十、违约责任：

　　1、工程质量必须达到国家消防验收标准，同时要求消防验收一次通过，否则造成返工以及返工所发生的费用由承包人负责直至合格为止，承包人应按合同工期完成工程(工程量)否则每拖延一天罚承包人 元，连续十日或无正当理由累计十日不施工作自动解除合同。对已施工项目概不结算，作承包人放弃工程款处理，并承担因此原因给发包人造成的经济损失。

　　2、因承包人不履行合同义务，造成工程停工或停延，全部责任由承包人负责，对已施工的所有工程量概不结算，并限 日内自行退场。

　　十一、争议解决方式：按下列第 种方式解决

　　1、请上级主管部门协调解决。

　　2、向工程所在地人民法院起诉。

　　十二、承包人承诺：

　　1、承包人因该项目对外产生的债务，全部由承包人负责偿还，如因该项目导致发包人被起诉，承包人愿意作为此案的当事人参加诉讼，并向发包人承担法律责任。

　　十三、其它：

　　十四、合同份数：本合同一式肆份，发包人、承包人各执贰份。

　　十五、合同生效与终止：

　　本合同经双方签字盖章后生效，按国家规定质量保修期满结清保修款后本合同终止。

　　发包人： 承包人：

　　联系电话： 联系电话：

　　年 月 日 年 月 日

可以在这输入你的名字

You Can Enter Your Name Here.

相关热词搜索： 消防 精装版 施工合同 商场 有关最新商场消防施工合同精装版x